当前位置: 首页 > >

最新整理围墙施工合同范本最新.docx

最新整理围墙施工合同范本最新 发包人 (全称): 法定代表人: 住所: 联系 xxxxx 承包人 (全称): 法定代表人: 住所: 联系 xxxxx ***拟定时需要注意的:发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定 其办理的许可、批准或备案,包括但不限 于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需 临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应 协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案, 发包人承担 此增加的费 用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 依照《中华人名共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行 政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协 商一致,订立合同。 一、工程概况 1、项目名称: 2、工程地点: 二、工程承包方式 承包方式: 三、工程工期 ***拟定时需要注意的:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形: 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期, 并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验 收申请报告 42 天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的, 以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅 自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 合同工期总日历天数: 四、工程造价 本合同采用单价包干价方式: 1、*基土方挖、填、运____元/m³,(小区范围内) 2、石方爆破及挖运____元/m³(小区范围内,包爆破材料) 3、挡土墙砌筑____元/m³(包工包料,含勾缝) 4、永久性围墙砌筑____元/m(包工包料,含 600mm 宽,500m 深的浆砌毛石基础, 基础超深部份按____元/m³计算)。以上单价均含税。 ***拟定时需要注意的:对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人 要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场, 并重新采购符合要求的材料、工程设备, 此增加的费用和(或)延误的工期, 承 包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包 人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。 五、材料提供 1、甲方供应材料:甲方不供应材料。 2、乙方供应材料:全部材料 乙方采购,采购材*垂娑ㄌ峁┎泛细裰ぜ跋喙 质量证明文件。 六、双方权利义务 1、甲方工作 1.1、对工程质量、进度、安全进行监督; 1.2、对工程中各个工序的验收工作; 1.3、向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导; 1.4、确定水准点与坐标控制点; 2、乙方工作 2.1、服从甲方的管理; 2.2、向甲方提供所有材料的质量证明资料; 2.3、遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按标准组织施工,采取必要的 安全防护措施,消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和 费用 乙方承担; 2.4、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工; 2.5、做好发各个工序验收的配合工作,为检查验收提供便利条件。 2.6、做好文明施工工作,保证施工场地清洁,承担因自身原因违反有关规定造 成的损失和罚款。 ***拟定时需要注意的:工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的, 发包人承担 此增加的费用 和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工 直至工程质量达到合同约定的标准为止,并 承包人承担 此增加的费用和(或) 延误的工期。 七、质量标准 工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。 八、工程款结算方式 工程款支付:按每月完成工程量的 80%支付工程进度款,剩余 20%待工程竣工验 收合格后一月内支付。 九、工程的验收 于乙方原因造成质量事故,返工费用 乙方承担,工期不予顺延。 工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请 5 日内组织 相关部门进行联合验收。经验收合格后,办理*皇中 ***拟定时需要注意的:保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期 合同当 事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内, 承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。 十、维修责任 本工程保修期为竣工后一年,在保修期内出现质量问题时,甲方应第一时间通知 乙方,若乙方 24 小时内未进行维修,甲方可自行处理,所产生的一切费用均 乙 方承担。 ***拟定时需要注意的:明确违约责任 在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应 的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义 务,一旦违约情况发生,也有据可依。 十一、违约责任 1、乙方不得出现违法分包及转包行为,否则,乙方应向甲方支付本合同价款 10% 的违约金。 2、因乙方原因,本合同无法继续履行时,甲方有权终止合同,乙方承担 此给甲 方造成的全部经济损失。 十二、争议的解决 与本合同有关的一切争议, 甲乙双方协商解决,协商不成,任何一方均应向合 同签订地人民法院起诉。 十三、其他 1、本合同正本____份,具有同等效力, 发包人、承包人分别保存____份。 2、双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本 合同内容具体化、补充或修改,其效力同本合同。 发包人:(*) 委托代理人: xxxxx xxx: 开户银行: 账号:



友情链接: year2525网 工作范文网 QS-ISP 138资料网 528200 工作范文网 baothai 表格模版